| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
 | |  |
 |
Конкурсная документация
Утверждаю:Глава
администрации сельского поселения «Село Восход» _____________
Л.В. Анферова «19»
августа 2013
Утверждаю:Директор
ООО
«Жуковская Управляющая Компания» ________________ Н.И. Числова«19»
августа 2013 Конкурсная документация по проведению открытого конкурса по привлечению
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома по адресу:
Калужская обл., Жуковский
район, село Восход, дом 5;Калужская обл., Жуковский
район, село Восход, дом 7;Калужская обл., Жуковский
район, село Восход, дом 8; с. Восход, 2013 г. 1.
Общие положения1.1.
Предметом настоящего
конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих
работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома по адресу:
Адрес
многоквартирного домаВиды работ с. Восход, д.5 Капитальный ремонт многоквартирного домас. Восход, д. 7Капитальный ремонт многоквартирного домас. Восход, д. 8Капитальный ремонт многоквартирного дома
1.2.
Заказчиком
является: Управляющая компания ООО «Жуковская
Управляющая компания» г. Белоусово 1.3.
Организатором
конкурса является: Сельское поселение «Село Восход (исполнительно –
распорядительный орган) сельского поселения «Село Восход »1.4. Начальная
(максимальная) цена договора подряда:
№п/п №лотаАдрес многоквартирного дома,
наименование работыНачальная (максимальная)
цена договора подрядав т.ч. НДСруб.руб.11Капитальный
ремонт многоквартирного дома
53823523,32583249,3222Капитальный
ремонт многоквартирного дома 72038137,3310902,333Капитальный
ремонт многоквартирного дома 83797732,06579315,061.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок
является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются
по адресу: 249173, Калужская обл., Жуковский район, с. Восход, д.14, кабинет Главы
администрации.часы работы с 8.00. до 16.00
часов ежедневно по рабочим дням (выходные: суббота, воскресенье).1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными
заявками будет произведено в 14часов30
минут по московскому времени 02сентября 2013 года по адресу: Калужская
обл., Жуковский район, с. Восход, д.14, кабинет Главы администрации.. На процедуре
вскрытия конвертов могут присутствовать все претенденты на участие в конкурсе.
Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.1.7. Официальное извещение о проведении
конкурса публикуется на интернет-сайте admvosxod.ucoz.ru не позднее,
чем за 10 дней до даты проведения конкурса.1.8. Участники конкурса предоставляют
обеспечение заявки в размере 3% от максимальной
(начальной) цены договора подряда1.9. Официальные результаты открытого
конкурса публикуются на интернет-сайте
admvosxod.ucoz.ru
в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.1.10. Договор подряда
с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей
конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов
конкурса.1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное
за контакты с участниками конкурса: Анферова Людмила Владимировна, тел. / факс 8 (48432) 27-402,
адрес электронной почты: admvosxod@gmail.com Требования к участникам конкурсаДля участия в
конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:2.1.
Деятельность участника не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;2.2.
У участника не должно быть просроченной задолженности
перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;2.3.
Участник не должен находиться в процессе ликвидации или
в процедуре банкротства;2.4
Отсутствие участника в реестре недобросовестных
поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра
недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения
реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;3. Требования к составу, форме и порядку
подачи заявок на участие в конкурсе3. Для участия в конкурсе предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе
на счёт организатора конкурса денежные средства в размере 3% от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения
заявки. 3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку по
каждому лоту
,
составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации
с приложением следующих документов: 3.1.1.
опись входящих в состав заявки документов по форме
согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;3.1.2.
документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к
настоящей конкурсной документации; 3.1.3.
документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения
заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 3.1.4.
документы или копии документов, подтверждающие опыт
работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 3.1.5.
организационно-штатное расписание компании и (или)
подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с
информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к
привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не
менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с
приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия
диплома, заверенная копия трудовой книжки);3.1.6.
нотариально заверенные копии учредительных документов
со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических
лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность –
паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);3.1.7.
нотариально заверенная копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе;3.1.8.
нотариально заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации; 3.1.9.
оригинал или нотариально заверенная копия выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть
месяцев до объявления конкурса;3.1.10. справка
из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний
календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;3.1.11. копия
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное
саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне,
утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 30 декабря 2009 года № 624).3.2.
Указанные документы являются обязательными для
представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или
представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую
конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к
участию в конкурсе.3.3.
Представление документов, предусмотренных пунктами
3.1.4 – 3.1.11 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если
данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных
конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором
указанных конкурсов являлась местная администрация) и срок их действия не
истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности.
Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные
документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.3.4.
Конкурсная заявка должна быть представлена организатору
конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних
конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка,
соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование,
организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия
заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки
и входящих в ее состав документов не требуется.3.5.
Конкурсная заявка доставляется участником с помощью
почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные
заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к
рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде.
Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную
заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным
лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер,
соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 3.6.
Участник имеет право в любое время до даты и часа
вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве
заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена
конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом,
подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная
конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в
нераспечатанном виде.3.7.
Участник имеет право в любое время до даты и часа
вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение
вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно
быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом,
подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника.
Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который
оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором
делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.4. Процедура проведения конкурса4.1. Любой
участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному
лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию
конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в
письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с
использованием контактной информации, указанной в пункте 1.11. настоящей
конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников
конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.4.2. Организатор
конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за
пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников
путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право
предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений
путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем
на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.4.3. После вскрытия конвертов, полученные
конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на
предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам
которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к
участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в
допуске к участию в конкурсе являются: 4.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке
или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;4.3.2. предоставление участником неполного
комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной
документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.4.3.3. несоответствие участника требованиям,
установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;4.3.4.
превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной
документации;4.3.5. предоставление участником в конкурсной
заявке недостоверных сведений. 4.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку
соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть
допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от
требований конкурсной документации, которые существенно не меняют
характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией,
либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае
несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения,
верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило
распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных
цифровыми и буквенными значениями.4.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в
конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших
условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики
оценки конкурсных заявок, согласно пункту 5 настоящей конкурсной документации.5. Критерии и порядок оценки заявок на
участие в конкурсе5.1. Для определения лучших условий для
исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная
комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 1)
цена договора: максимальное количество баллов -
60;2)
cрок
выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;3)
квалификация участника: максимальное количество
баллов – 20. 5.2.Оценка по критерию «квалификация
участника» производится по четырем подкритериям:а) опыт работы (количество успешно завершенных
объектов-аналогов за последний год);б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного
инженерного персонала);в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при
производстве работ за последние 2 года);г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по
арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за
последние два года (проигранные арбитражные дела);5.3. Общее максимальное
количество баллов по трем критериям – 100.5.4.Оценка
конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей
последовательности:5.4.1. Ранжирование
заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает
заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются
по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает
заявка, поданная и зарегистрированная раньше.5.4.2. Выставление
количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения
работ» в соответствии с таблицами 1, 2.В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество
баллов указано против порядкового номера заявки.
Таблица 1Балльная оценка ранжированных заявок
по критерию «Цена договора» №КритерийМаксимальное кол-во балловРезультат ранжированиязаявокПрисваиваемое кол-во баллов Ценадоговора 601602553504455406357308259201015111012 513 и более0
Таблица 2Балльная оценка ранжированных заявок
по критерию «Срок выполнения работ»№КритерийМаксимальное кол-во балловРезультат ранжированиязаявокПрисваиваемое кол-во баллов Срок выполнения 201202203204185166147128109810611412213 и более05.4.3.Выставление
количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с
таблицей 3.В
таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются
штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов,
установленного для данного критерия.Если
количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по
критерию «квалификация участника».
Таблица 3Начисление штрафных баллов по
подкритериям критерия «Квалификация» № КритерийМаксималь-ное кол-во баллов ПодкритерииПоказательподкритерия (ед)Количество штрафных
баллов Квалифи-кация 20Опыт работы (количество успешно завершенных*
объектов-аналогов** за последний год)2 и более015010 Квалификация персонала (наличие квалифицированного
инженерного персонала***)2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем
работы в компании более 2 лет 02 и более с опытом работы более 5 лет 5в остальных случаях10Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных
случаев при производстве работ за последние 2 года)00152 и более 10Сведения об удовлетворенных исках,
предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по
договорам подряда за последние 2 года 0015 2 и более 10 * Под успешно
завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение
стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от
первоначально установленных договором подряда. ** Под объектом-аналогом понимается объект
капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные
тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной
(максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.*** Под
квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее
специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих
должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. 5.4.4.Суммирование
баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.5.4.5.Ранжирование
заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая
наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере
уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает
заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация»,
затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок
выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в
результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса. Приложение 1к конкурсной документациипо проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организацийдля выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Заявкана участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ______________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать
наименование работ, объект и адрес)1. Участник:
1.1. Наименование юридического лица 1.1.
1.2. ИНН 1.3.
Юридический адрес 1.4.
Фактический адрес 1.5.
Контактный телефон (факс) 1.6.
Контактное лицо 2.
Электронный адрес участника ___________________________________3.
Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную
стоимость.является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае
наличия.4.
Участник __________________________ выданное саморегулируемой имеет
(не имеет)организацией свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом
Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 6245. Конкурсная документация изучена нами в
полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей
конкурсной заявки.6. Подтверждаем соответствие требованиям:- деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;- отсутствие
просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными
внебюджетными фондами;- участник не
находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;- отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков.7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:
№ п/пНаименование Единица измерения Значение (все
значения указываются цифрами) 12341.Цена договора, в том числе налог на добавленную
стоимость (при наличии)Рубли 2.Срок
выполнения работ Календарные днис даты начала работ 8. Информация для оценки подкритериев критерия
«Квалификация»
№ п/пНаименование Единица измерения Значение (все
значения указываются цифрами) 1Опыт работы, в том числе:шт. количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по
видам работ (не подтвержденных документально) количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по
видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими
документами 2Квалификация
персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: человек с опытом работы
более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет - с опытом работы
более 5 лет 3Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при
производстве работ за последние 2 года)шт. 4Участие
в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных
обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные
арбитражные дела)шт. 9. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие
в конкурсе ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)Документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.11
конкурсной документации Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на
доверенность, печать Приложение 2к конкурсной документациипо проведению открытых
конкурсов по привлечению подрядных
организацийдля выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного
дома Описьвходящих в состав заявки документов_______________________________________________________________________________________________________________________________(наименование
участника)подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ______________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные
документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.
Наименование документаКоличество листов
Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение 3к конкурсной документациипо проведению открытых
конкурсов по привлечению подрядных
организацийдля выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного
дома ДОВЕРЕННОСТЬ
№______Место составления ______________________ Дата выдачи________________ Настоящей доверенностью______________________________________
(наименование участника)в лице
___________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),действующего
на основании _____________________________________
(устава, положения и т.п.),уполномочивает
____________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность)осуществлять все необходимые действия, в том числе
подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________________________________________________________________________(наименование
работ, объект и адрес)Настоящая
доверенность выдана сроком на _______________________. Подпись
______________________________________ удостоверяю.(Ф.И.О. лица, которому выдается
доверенность) Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение 4к конкурсной документациипо проведению открытых
конкурсов по привлечению подрядных
организацийдля выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного
дома Сведения о составе и
квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в
строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет
ФИОДолжность в компанииСтаж работы в отраслиСтаж работы в компанииНазвание учебного заведения и год окончанияПримечания1 2 3 Итого:-
количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в
компании более 2-х лет: ________ человек.- количество специалистов с опытом работы более
5 лет __________ человек.Среднесписочная численность
работников участника на дату подачи заявки: __________________________________________________________________ Прилагаются следующие документы в
отношении каждого работника (заверенные участником): 1. Копия
паспорта в количестве ____ шт.2. Копия
диплома в количестве ____ шт.3. Копия
трудовой книжки в количестве ____ шт. Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение 5 к конкурсной документациипо проведению открытых
конкурсов по привлечению подрядных
организацийдля выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного
дома Договор №___на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома«____»___________ 20__ года________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование заказчика)в лице
_____________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и
________________________________________________________________________________________________________________________________(полное наименование подрядной организации) в лице
_______________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны»
заключили настоящий Договор о нижеследующем:Статья 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА1.1 Заказчик поручает, а
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному
ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного
дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________
в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.1.2 Общая стоимость работ по
Договору составляет___________________________ рублей, в том числе
НДС__________________________________________________ рублей. Стоимость по видам работ составляет:______________________________________________________________________
рублей,(вид работ)______________________________________________________________________
рублей;(вид работ)______________________________________________________________________
рублей,.(вид работ)1.3. Указанная в пункте 1.2
стоимость работ увеличению не подлежит.1.4. Срок выполнения работ
составляет _________________ дней.1.5. В счет стоимости работ, в
пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя
обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами
и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все
недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.1.6. Заказчик берет на себя
обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их
стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной
в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.1.7. Основанием для заключения
настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от
«___»________20__ г.Статья 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОДРЯДЧИКА2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору
является (банковская гарантия, поручительство владельца компании подрядчика или
третьих лиц или залог денежных средств и иные законные способы обеспечения
обязательств) в размере 10% общей
стоимости Договора на сумму ______________ рублей. Подрядчик
обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по
Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТОплата по Договору осуществляется:3.1.Авансовый платеж Подрядчику не предусматривается.3.2.Заказчик производит промежуточные платежи за фактически
выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком
счетами - фактурами и актами КС-2 и КС-3. 3.3.Окончательный платеж по завершению работ по Договору
выплачивается Подрядчику на основании акта по форме КС-2 и справки по форме
КС-3 в течении 14(четырнадцати) дней с даты подписания Заказчиком указанных
документов.Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ4.1. Срок начала работ: с
момента заключения Договора.4.2. Срок окончания работ не позднее: «10» декабря 2013 года.4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата
подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по
капитальному ремонту объекта.Статья 5. ЗАКАЗЧИК5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 5.1.1. Обеспечить организацию технического надзора
в течение всего периода производства работ.5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать
приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по
форме КС-2 и справки по форме
КС-3.5.2. Заказчик имеет другие права и
обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными
правовыми актами и настоящим Договором. Статья 6. ПОДРЯДЧИК6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 6.1.1. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные
отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации
и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания,
сооружения или его части. 6.1.2. Поставлять на рабочую площадку материалы,
оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для
производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.
Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование)
должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На
всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия,
пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы,
удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.6.1.3. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или)
ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ,
наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика,
контактных телефонов. 6.1.4. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами,
направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в
будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком
работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих
требований законодательства РФ.6.1.5. Обеспечить в ходе производства работ выполнение
необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической
безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному
использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 6.1.6. Содержать рабочую площадку и
прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате
выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.6.1.7. Обеспечить за свой счет сохранность материалов,
оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого
для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до
сдачи объекта в эксплуатацию.6.1.8. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания
акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту
объекта.6.1.9. При обнаружении обстоятельств, угрожающих
сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения
от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по
предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть
вызваны обнаруженными обстоятельствами.6.1.10. По первому требованию представителя
Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 6.1.11. Обеспечить представителю Заказчика необходимые
условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 6.1.12. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2.
Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации,
который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни
фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты
освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, сертификаты на
примененные материалы.6.1.13. Обеспечить своевременное устранение
недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного
срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении
работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При
невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления
некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.6.1.14. Соблюдать установленный законодательством порядок
привлечения и использование иностранных работников.6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим
Договором. Статья 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который
представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции
технического надзора. Полномочным представителем Заказчика является: (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий
полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя
должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение
документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с
Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является:(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется
с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций,
изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других
нормативных документов;7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением
выявленных дефектов в технической и сметной документации;7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество
используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов,
сертификатов, и других документов);7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и
ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости
выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки
выполненных работ КС-2;7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию
после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта
ввода объекта в эксплуатацию. 7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4,
представитель Заказчика имеет право:7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в
совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать
от него устранения указанных в замечаниях недостатков.7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в
Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме
уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает
неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора
осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания
Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства
работ. 7.9. Представитель и при необходимости другие
должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика
принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.7.10. Представитель Заказчика по приглашению
представителя Подрядчика обязан принимать участие в
совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов,
связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в
виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов
Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором
отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и
условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля
2004 г.
N 70 «Организация строительства». 7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с
Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом,
оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного
вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более
50% стоимости всех работ по Договору. 7.14. Все ископаемые предметы и иные находки,
представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность,
найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В
случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить
об этом Заказчика.Статья 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в
соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных
капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя
РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными
применимыми нормативными актами.8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика
о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить
представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по
форме
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика
организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной)
комиссией объекта в эксплуатацию.8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания
акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по
нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией
законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в
эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в
котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой
счет в сроки, указанные в акте. 8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после
выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной
документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом
8.4 Договора.8.6. С момента приемки
объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за
сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.Статья 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные
элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и
субподрядчиками по Договору.9.2. Гарантийный срок
составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в
эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие
нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует
гарантийному сроку, установленному его производителем.9.3. При обнаружении дефектов Заказчик
должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик
направляет своего представителя не позднее 3-х дней с даты получения извещения,
а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации
объекта и (или) убыткам - немедленно.Представители
Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их
устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для
подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более
чем на 5 (Пять) рабочих дней. 9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или)
подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с
привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при
установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение
выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для
выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет
обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных
дефектов в гарантийный период. Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за
ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору
Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа
в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) отстоимости,
указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического
исполнения обязательств.10.3. За заключение договора субподряда без
согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в
размере 1 % (один процент) стоимости
работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик
вправе требовать расторжения договора субподряда. 10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий
Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно
предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения,
подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от
подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение
2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере
0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2
Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения
обязательств по Договору.10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое
нарушение в отдельности.10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Статья 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика
изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по
стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора
стоимости работ и характер работ не изменяется. 11.2. При внесении изменений в техническую документацию в
соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по
расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора. 11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем
против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на
основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков
выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.Статья 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ12.1. Стороны освобождаются от
ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего
законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение
обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за
возникновение которых не несут ответственности. 12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1,
Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по
Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой
Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной
власти.12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие
Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.Статья 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор
и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком
условий Договора:13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами
Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению
Работ на объекте в течение 10 дней с установленной в Пункте 4.1. настоящего
Договора даты начала Работ. 13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств
по Договору.13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в
соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее
уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком
указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика
должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту
расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в
результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает
стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть
выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если
стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые
понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в
течение 10 дней.Статья 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе
исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.14.2. При возникновении между Заказчиком и
Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности
урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может
быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая
назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий
Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными
недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В
случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут
обе Стороны поровну.14.3. В случае невозможности урегулирования спора
путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд
по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке.Статья15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ15.1 При выполнении Договора Заказчиком
осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и
принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости
работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик производит промежуточные платежи
за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными
Подрядчиком счетами - фактурами и актами КС-2 и КС-3. Статья16.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются
действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны
обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр
Подрядчику.16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания
Сторонамии действует до исполнения Сторонами своих
обязательств. Статья17. ПРИЛОЖЕНИЯ К
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУПриложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую
часть, являются следующие документы:№
1.________________________________________________________________________№
2.________________________________________________________________________№ 3.________________________________________________________________________№
4.________________________________________________________________________№
5.________________________________________________________________________Статья18. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН18.1. Заказчик: Местонахождение:_____________________________________________________________
Реквизиты:____________________________________________________________________18.2.
Подрядчик:_______________________________________________________Местонахождение:_____________________________________________________________Реквизиты:____________________________________________________________________Подписи сторонЗаказчик
Подрядчик«_____»____________ 20____г. «_____»___________
20__ г.М.П.
М.П.
|
| Категория: Мои статьи | Добавил: Мила (20.08.2013)
|
| Просмотров: 288 | Комментарии: 1
| Рейтинг: 0.0/0 |
|  |
 | |  |
|
|
